一级造价工程师财务题_造价一级工程师试题

　　一、单项选择题

1、根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，工程费用由（　）构成。

　　A、建筑工程费、建设用地费、基本预备费

　　B、建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费

　　C、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、建设期利息

　　D、建筑安装工程费、工程建设其他费、建设期利息

2、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，到岸价为250万元，进口关税率为10%，增值税率为17%，无消费税。该进口设备应缴纳的增值税额为（　）万元。

　　A、34.00

　　B、37.40

　　C、42.50

　　D、46.75

3、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（　）。

　　A、计算人工费的基本要素有两个，即人工工日消耗量和人工日工资单价

　　B、材料消耗量包括材料净用量和材料不可避免的损耗量

　　C、工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的属于固定资产的工具、用具等的购置、维修和摊销费

　　D、材料费中的工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备等

4、当单层建筑物檐口高度超过（　）m，可计算超高施工增加费。

　　A、15

　　B、17

　　C、18

　　D、20

5、已知某材料供应价格为50000元/吨，运杂费5000元/吨，采购保管费率1.5%，运输损耗率2%，则该材料的单价为（　）万元/吨。（本题价格均为含税价格，该材料适用13%增值税率，且采用“一票制”支付方式）

　　A、5.039

　　B、5.130

　　C、5.694

　　D、5.953

6、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（　）。

　　A、材料费

　　B、施工机械费

　　C、管理费

　　D、开办费

7、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（　）。

　　A、可行性研究费

　　B、专利及专有技术使用费

　　C、专项评价费

　　D、拆迁补偿费

8、下列费用中，属于生产准备费的是（　）。

　　A、专利技术使用费

　　B、人员提前进厂费

　　C、市政公用配套设施费

　　D、工程保险费

9、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（　）万元。

　　A、350

　　B、400

　　C、450

　　D、475

10、某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（　）万元。

　　A、80.0

　　B、286.4

　　C、346.4

　　D、469.3

11、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（　）。

　　A、建设单位建设期后发生的利息

　　B、施工单位建设期长期贷款利息

　　C、国内代理机构收取的贷款管理费

　　D、国外贷款机构收取的转贷费

12、下列关于建设期利息的说法，正确的是（　）。

　　A、建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用

　　B、建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息

　　C、利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费

　　D、建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费

13、下列关于工程计价的说法，正确的是（　）。

　　A、工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节

　　B、工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定

　　C、工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算

　　D、工程计价中的工程单价仅指综合单价

14、下列工程量清单计价的基础公式中，正确的是（　）。

　　A、分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项综合单价）

　　B、其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费

　　C、单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

　　D、建设项目总造价=∑单位工程报价

15、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法正确的是（　）。

　　A、项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征

　　B、应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范和标准图集加以描述即可

　　C、对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序需加以描述

　　D、凡项目特征中未描述到的其他独有特征，由工程造价管理机构视项目具体情况确定

16、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（　）。

　　A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额

　　B、以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额

　　C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

　　D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

17、总承包服务费最终的支付依据是（　）。

　　A、招标人预计的该项费用

　　B、投标人的投标报价

　　C、国家有关的取费文件

　　D、工程造价信息

18、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（　）。

　　A、施工本身造成的停工时间

　　B、非施工本身造成的停工时间

　　C、准备与结束工作时间

　　D、不可避免的中断时间

19、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（　）m3。

　　A、0.217

　　B、0.222

　　C、0.226

　　D、0.231

20、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的是（　）。

　　A、职工工会经费

　　B、流动施工津贴

　　C、职工福利费

　　D、劳动保护费

21、下列关于安拆费及场外运费的说法，正确的是（　）。

　　A、固定在车间的施工机械，只计算安拆费，不计算场外运费

　　B、移动需要起重的重型施工机械，其安拆费计入台班单价

　　C、不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费

　　D、移动需要起重机运输机械的轻型施工机械单独计算安拆费及场外运费

22、某光学仪器原值为50000元，年工作台班为2000台班，折旧年限为1年，年维护费为6000元，年校验费为7500元，台班动力费为30元/台班，场外运费为10元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（　）元。

　　A、38.0

　　B、41.8

　　C、48.0

　　D、61.8

23、下列有关预算定额的消耗量和单价，描述正确的是（　）。

　　A、人工幅度差属于其他用工

　　B、临时停机、停电影响机械操作时间不属于机械台班幅度差

　　C、预算定额基价包括人工费、材料费、机具费、管理费和利润

　　D、预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，故不具备稳定性

24、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（　）。

　　A、预算定额的编制较概算定额简化一些

　　B、表达的主要方式及基本使用方法不同

　　C、项目划分和综合扩大程度相当

　　D、均包括人工、材料和机具台班使用量定额

25、在项目决策阶段，决定工程造价基础的是（　）。

　　A、项目决策的正确性

　　B、项目决策的内容

　　C、项目决策的深度

　　D、项目决策的结果

26、项目决策阶段进行环境保护方案比选和优化的主要内容不包括（　）。

　　A、技术水平对比

　　B、治理效果对比

　　C、环境效益对比

　　D、投资费用对比

27、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（　）。

　　A、应收账款=年营业收入/应收账款周转次数

　　B、预收账款=年经营成本/预收账款周转次数

　　C、产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数

　　D、预付账款=存货/预付账款周转次数

28、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（　）。

　　A、建筑层高的增加会引起各项费用的增加

　　B、增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价

　　C、室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用

　　D、对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

29、下面不属于单位建筑工程概算的是（　）。

　　A、给排水、采暖工程概算

　　B、热力设备及安装工程概算

　　C、特殊构筑物工程概算

　　D、通风、空调工程概算

30、当初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确时，宜采用（　）编制工程概算。

　　A、概算指标法

　　B、概算定额法

　　C、类似工程预算法

　　D、预算单价法

31、概算定额法编制设计概算的步骤包括：①搜集基础资料、熟悉图纸；②确定各分部分项工程费；③列出项目名称并计算工程量；④计算措施项目费；⑤汇总单位工程概算造价。正确的顺序为（　）。

　　A、①②③④⑤

　　B、①③②④⑤

　　C、②①④③⑤

　　D、②①③④⑤

32、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（　）。

　　A、单位工程预算表

　　B、单项工程综合预算表

　　C、总预算表

　　D、附件

33、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（　）。

　　A、投标邀请书

　　B、招标公告

　　C、资格预审公告

　　D、资格预审通过通知书

34、在拟定常规施工组织设计时，应注意的问题不包括 （　）。

　　A、根据概算指标或类似工程，仅对主要项目估算工程量

　　B、拟定施工总方案时，需考虑施工步骤

　　C、避免施工顺序颠倒或工种冲突

　　D、对施工现场道路交通、材料仓库、临时设施等做出合理规划

35、编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（　）。

　　A、场内、场外材料搬运

　　B、安全网的铺设

　　C、选择附墙点与主体连接

　　D、钢筋安装

36、关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（　）。

　　A、招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标

　　B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开

　　C、采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

　　D、公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

37、招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（　）。

　　A、计算工程内容的工程数量

　　B、计算工程内容的清单单位含量

　　C、计算措施项目的费用

　　D、计算管理费、利润和风险费用

38、对分包人询价应注意的内容不包括（　）。

　　A、分包标函是否完整

　　B、分包工程单价所包含的内容

　　C、质量保证措施

　　D、分包人资质

39、投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是（　）。

　　A、企业定额

　　B、地区定额

　　C、行业定额

　　D、国家定额

40、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（　）。

　　A、夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制

　　B、模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制

　　C、措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价

　　D、可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制

41、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（　）。

　　A、可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件

　　B、不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件

　　C、可以修改补充或撤回已递交的投标文件，可以口头形式通知招标人

　　D、可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人

42、在评标过程中，评标委员会初审后否决投标人投标的情形不包括（　）。

　　A、投标联合体没有提交共同投标协议

　　B、投标人有串通投标行为

　　C、投标报价低于招标文件设定的最高投标限价

　　D、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

43、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（　）。

　　A、综合评估法通常采用百分制

　　B、具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

　　C、综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定

　　D、采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

44、下列有关中标公示的说法，正确的是（　）。

　　A、招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于5日

　　B、公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定

　　C、公示期从公示的当天开始算起

　　D、公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况

45、关于合同价款的约定，下列说法正确的是（　）。

　　A、招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

　　B、招标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内与中标人订立书面合同

　　C、工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

　　D、实行工程量清单计价的工程，应采用总价合同

46、采用工程总承包合同，用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中错误的是（　）。

　　A、招标人可授权评标委员会直接确定中标人

　　B、根据招标文件规定的量化因素及标准进行价格折算

　　C、考虑的量化因素主要有付款条件

　　D、评标委员会按照经评审的价格由高到低的顺序推荐中标候选人

47、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（　）。

　　A、国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准、招标文件、技术规范等确定

　　B、国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资、税金保险费等，但不包括工人上下班交通费

　　C、国外承包工程中的材料、设备的来源渠道有2种，即当地采购和国内采购

　　D、除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械

48、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（　）。

　　A、承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

　　B、发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

　　C、不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

　　D、无论何种情况，合同价款均应予调整

49、施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中错误的是（　）。

　　A、已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价

　　B、发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

　　C、现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按招标工程量清单中的数量结算

　　D、施工各期间发生的计日工费用应列在进度款支付

50、施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月的造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（　）元/t。

　　A、2280，2520

　　B、2310，2690

　　C、2310，2480

　　D、2280，2480

51、某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（　）元/t。

　　A、418

　　B、428

　　C、430

　　D、440

52、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（　）。

　　A、在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任

　　B、若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿

　　C、若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿

　　D、若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿

53、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（　）。

　　A、发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费

　　B、发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任

　　C、安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

　　D、发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工

54、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（　）。

　　A、临时工程拆除费

　　B、承包人未交付材料的货款

　　C、已实施的措施项目应付价款

　　D、承包人施工设备运离现场的费用

55、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（　）。

　　A、缺陷责任期从工程实际竣工之日起计

　　B、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

　　C、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

　　D、缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发包人在招标文件中明确规定

56、关于垫资施工合同的价款纠纷处理，下列说法中正确的是（　）。

　　A、当事人对垫资利息有约定的，应予以支持

　　B、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

　　C、当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

　　D、当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息，按中国人民银行发布的同期同类存款利率计算利息

57、对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（　）。

　　A、扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额

　　B、不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金

　　C、缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金

　　D、延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限

58、下列关于竣工决算的说法，正确的是（　）。

　　A、竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据

　　B、项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的10%

　　C、基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产和其他资产价值的情况和价值

　　D、在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本

59、（　）是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。

　　A、建设工程施工图

　　B、建设工程竣工图

　　C、建设工程设计图

　　D、建设工程决算书

60、新增固定资产价值的计算是以（　）为对象的。

　　A、独立验收的单位工程

　　B、独立设计的工程项目

　　C、独立施工的专业工程

　　D、独立发挥生产能力的单项工程

　　二、多项选择题

1、在国际贸易中，FOB交货方式下卖方的基本义务有（　）。

　　A、办理出口清关手续，但不用负担费用

　　B、领取出口许可证及其他官方批准证件

　　C、把货物装上买方指定的船只

　　D、承担货物在装运港装上指定船之后的一切费用和风险

　　E、自付费用提供证明货物已交至船上的电子单证

2、按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，下列属于企业管理费内容的有（　）。

　　A、工程施工过程中耗费的各种原材料、辅助材料

　　B、施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费

　　C、技术转让费和技术开发费

　　D、按全部职工工资总额比例计提的工会经费

　　E、施工管理用财产、车辆等的保险费用

3、在编制单位建筑工程施工图预算时，一般应计入综合取定的措施项目费的有（　）。

　　A、施工降水费用

　　B、冬雨季施工增加费

　　C、夜间施工增加费

　　D、模板费用

　　E、脚手架费用

4、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（　）。

　　A、专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据

　　B、协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算

　　C、项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费

　　D、协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算

　　E、项目投资中需计算全周期支付的专利及专有技术使用费

5、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（　）。

　　A、可以单项工程为编制对象

　　B、是反映完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标

　　C、概略程度与初步设计深度相适应

　　D、编制基础仅是概算指标

　　E、可根据历史预算资料和价格变动资料等编制

6、关于建筑设计对工业项目造价的影响，下列说法正确的有（　）。

　　A、建筑周长系数越高，单位面积造价越低

　　B、单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低

　　C、多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高

　　D、超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济

　　E、大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价

7、在其他项目清单中，计日工的适用范围有（　）。

　　A、合同之外的额外工作

　　B、因变更而产生的额外工作

　　C、工程量清单中没有相应项目的额外工作

　　D、难以事先商定价格的额外工作

　　E、现场签证费用

8、在外墙面干挂石材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有（　）。

　　A、不锈钢挂件

　　B、防水剂

　　C、脚手架

　　D、型钢龙骨

　　E、安全网

9、下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的有（　）。

　　A、附加工作费

　　B、装卸费

　　C、运输损耗

　　D、调车费

　　E、运输费

10、关于各类工程计价定额的说法，正确的有（　）。

　　A、概算定额基价可以是工科单价、综合单价或全费用综合单价

　　B、概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

　　C、综合概算指标的准确性高于单项概算指标

　　D、概算指标是在概算定额的基础上进行编制的

　　E、投资估算指标必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资

11、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（　）。

　　A、单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m、座等单位投资表示

　　B、单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示

　　C、单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示

　　D、建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示

　　E、建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示

12、BIM技术对工程造价管理的价值包括（　）。

　　A、提高了工程量计算的准确性和效率

　　B、提高了设计效率和质量

　　C、提高工程造价分析能力

　　D、提高了项目的中标率

　　E、BIM技术真正实现了造价全过程管理

13、下列有关静态投资部分估算的各种方法，表述正确的有（　）。

　　A、运用生产能力指数法，一般拟建项目与已建类似项目生产能力比值不宜大于50，以在10倍内效果较好，否则误差就会增大

　　B、生产能力指数法是总承包商进行投标报价常用的方法

　　C、指标估算法精确度较高，可用于可行性研究阶段

　　D、若拟建项目和类似项目规模在2～50之间，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模实现的，则生产能力指数取值约为0.8～0.9之间

　　E、朗格系数法以设备购置费为基数，只要对各种不同类型工程的朗格系数掌握准确，估算精度较高

14、下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的有（　）。

　　A、分部分项工程清单

　　B、拟定的招标文件

　　C、招标控制价

　　D、潜在投标人的资质及能力

　　E、工程特点及常规施工方案

15、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（　）。

　　A、投标函附录中不可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺

　　B、投标文件不能出现涂改、行间插字的情况

　　C、允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待

　　D、在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件

　　E、境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户

16、工程总承包投标文件的编制中，计算风险费率的方法有（　）。

　　A、精确综合评价法

　　B、模糊综合评价法

　　C、层次分析法

　　D、类比法

　　E、最低投标价法

17、采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算编制时应注意的计价原则包括（　）。

　　A、分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算

　　B、措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算

　　C、暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归承包人

　　D、计日工应按发包人实际签证确认的事项计算

　　E、发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算

18、下列关于合同价款纠纷的处理原则，表述正确的有（　）。

　　A、当事人就同一建设工程订立数份无效合同，建设工程质量合格，应按最后签订的合同结算价款

　　B、当事人签订的施工合同与招标文件载明的工程范围不一致，应以施工合同载明的内容为准

　　C、因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

　　D、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人

　　E、发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

19、关于国际工程价款结算与支付，下列表述正确的有（　）。

　　A、承包商应当自费取得一份金额和货币与预付款相同的预付款保函并提交给业主

　　B、当期中支付证书中的累计支付总额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%时，开始扣还预付款

　　C、业主收到履约保函且承包商任命承包商代表之前，不得开具任何支付证书或支付任何款额

　　D、在预付款全部偿还之前，承包商应保证预付款保函金额不变，一直有效

　　E、期中支付证书中的数额小于合同规定支付的最低限额，则工程师有权扣发期中支付证书

20、关于竣工决算，下列说法正确的有（　）。

　　A、建设项目竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的全部实际费用

　　B、竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表两部分又称建设项目竣工财务决算

　　C、竣工决算是反映建设项目实际造价和投资效果的文件

　　D、建设工程竣工决算是办理交付使用资产的依据

　　E、竣工决算不体现无形资产和其他资产的价值

答案部分

一、单项选择题

　　1、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程费用=设备及工器具购置费＋建筑安装工程费。生产性总投资=固定资产投资+流动资产投资=工程造价+流动资金；非生产性总投资=固定资产投资；工程造价=建设投资+建设期利息；建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费。参见教材P2。

　　2、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是设备及工器具购置费用的构成和计算。增值税额=250×（1+10%）×17%=46.75（万元）。参见教材P7。

　　3、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项C错误，工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、用具等的购置、维修和摊销费。参见教材P10～11。

　　4、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费，内容由以下各项组成：（1）建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效费；（2）高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班费；（3）通信联络设备的使用及摊销费。参见教材P17。

　　5、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗费率）×（1+采购及保管费率）=55000/1.13×（1+1.5%）×（1+2%）=5.039（万元/吨）。参见教材P68。

　　6、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：（1）施工用水、用电费；（2）工地清理费及完工后清理费；（3）周转材料费；（4）临时设施费；（5）驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；（6）其他。参见教材P21。

　　7、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。建设期计列的生产经营费包括：（1）专利及专有技术使用费；（2）联合试运转费；（3）生产准备费。选项A、C属于技术服务费；选项D属于用地与工程准备费。参见教材P29。

　　8、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。生产准备费是指在建设期内，建设单位为保证项目正常生产而发生的人员培训费、提前进厂费以及投产使用必备的办公、生活家具用具及工器具等的购置费用。选项A属于专利及专有技术使用费；选项C、D属于工程建设其他费用。参见教材P29。

　　9、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是预备费。基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费率＝（7000＋2000）×5%＝450（万元）。参见教材P30。

　　10、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是建设期利息。在建设期，各年利息计算如下：第1年应计利息=1/2×2000×8%=80（万元）；第2年应计利息=（2000+80+1/2×3000）×8%=286.4（万元）；第3年应计利息=（2000+80+3000+286.4+1/2×1000）×8%=469.3（万元）。参见教材P31。

　　11、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是建设期利息。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。参见教材P32。

　　12、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是建设期利息。选项A、B错误，建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。选项D错误，利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。参见教材P32。

　　13、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是工程计价基本原理。选项A错误，工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节。选项C错误，工程组价包括工程单价的确定和总价的计算。选项D错误，工程计价中的工程单价包括工料单价和综合单价，综合单价分为清单综合单价和全费用综合单价。参见教材P34。

　　14、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是工程计价基本程序。选项B错误，其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费；选项C错误，单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；选项D错误，建设项目总报价=∑单项工程报价。参见教材P39。

　　15、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是分部分项工程项目清单。项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。工作内容是指完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序，但应注意的是，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。凡项目特征中未描述到的其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况确定，以准确描述清单项目为准。参见教材P46。

　　16、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是措施项目清单。按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。参见教材P47。

　　17、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是其他项目清单。总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。招标人应预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。参见教材P52。

　　18、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是工作时间分类。施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。参见教材P57~58。

　　19、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。1m3砖墙体砂浆的净用量＝1-529×0.24×0.115×0.053＝0.226（m3）；1m3砖墙体砂浆的消耗量＝0.226×（1+2%）＝0.231（m3）。参见教材P64。

　　20、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是人工日工资单价的组成和确定方法。人工日工资单价的组成：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、特殊情况下支付的工资。选项ACD属于企业管理费。参见教材P66。

　　21、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。选项A错误，固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。选项B错误，安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算。选项D错误，安拆简单、移动需要起重及运输机械的轻型施工机械，其安拆费及场外运费计入台班单价。参见教材P72。

　　22、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是施工仪器仪表台班单价的组成和确定方法。施工仪器仪表台班单价由四项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费等。折旧费=原值×（1-残值率）/耐用总台班=50000/2000=25（元/台班），台班维护费=年维护费/年工作台班=6000/2000=3（元/台班），台班校验费=年校验费/年工作台班=7500/2000=3.75（元/台班）。该光学仪器的台班单价=25+3+3.75+30=61.75≈61.8（元/台班）。参见教材P73~74。

　　23、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是预算定额及其基价编制。选项B错误，临时停机、停电影响机械操作时间属于机械台班幅度差；选项C错误，预算定额基价包括人工费、材料费、机具费；选项D错误，预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，具备稳定性。参见教材P78~79。

　　24、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是概算定额、概算指标及其编制。概算定额和预算定额在主要内容、表达方式和使用方法基本一致，只是在项目划分和综合程度及用途方面不同，概算定额较预算定额编制简化一些。参见教材P83。

　　25、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。项目决策与工程造价的关系：（1）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；（2）项目决策的内容是决定工程造价的基础；（3）项目决策的深度影响投资估算的精确度；（4）工程造价的数额影响项目决策的结果。参见教材P118。

　　26、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。环境治理方案比选的主要内容有：技术水平对比、治理效果对比、管理及监测方式对比、环境效益对比。参见教材P126。

　　27、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是流动资金的估算。选项A错误，应收账款=年经营成本/应收账款周转次数；选项B错误，预收账款=年营业收入/预收账款周转次数；选项D错误，预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数。保守估计，低估收入，高估欠款。参见教材P138。

　　28、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。选项B错误，如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时，结构形式就要改变，单位造价通常会增加。圆形、正方形、矩形、T形、L形，建筑周长系数依次增大。建筑结构：（1）五层以下的建筑物一般选用砌体结构；（2）大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；（3）多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构；（4）高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济。柱网布置：（1）单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越低。（2）多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。参见教材P149。

　　29、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。热力设备及安装工程概算属于单位设备及安装工程概算。参见教材P153。

　　30、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是设计概算的编制。概算定额法要求初步设计达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，能按照初步设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等扩大分项工程（或扩大结构构件）项目的工程量时，才可采用。参见教材P156。

　　31、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是概算定额法编制设计的步骤。编制顺序为：（1）搜集基础资料、熟悉图纸；（2）列出项目名称并计算工程量；（3）确定各分部分项工程费；（4）计算措施项目费；（5）汇总单位工程概算造价。参见教材P156。

　　32、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。参见教材P168。

　　33、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书。参见教材P184。

　　34、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是招标工程量清单的编制。在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：（1）估算整体工程量：根据概算指标或类似工程，对主要项目估算；（2）拟定施工总方案：仅对重大问题和关键工艺做原则性规定，不需考虑施工步骤，主要包括：施工方法、施工机械设备的选择、科学的施工组织；合理的施工进度、现场的平面布置及各种技术措施；（3）编制施工进度计划：不增加资源前提下尽量提前，避免施工顺序颠倒或工种冲突；（4）计算人材机资源需要量，考虑节假日等因素的影响；（5）施工平面的布置：对施工现场道路交通、材料仓库、临时设施等做出合理规划。参见教材P187。

　　35、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是招标工程量清单的编制。计算脚手架工程量时，其工作内容包括：（1）场内、场外材料搬运；（2）搭、拆脚手架、斜道、上料平台；（3）安全网的铺设；（4）选择附墙点与主体连接；（5）测试电动装置、安全锁等；（6）拆除脚手架后材料的堆放。参见教材P191。

　　36、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是最高投标限价的编制。选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底；选项B错误，招标可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密；选项C错误，招标人不得规定最低投标限价。参见教材P192。

　　37、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是最高投标限价的编制。计算管理费、利润和风险费用是综合单价不可或缺的工作。参见教材P195。

　　38、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是询价与工程量复核。对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整；分包工程单价所包含的内容；分包人的工程质量、信誉及可信赖程度；质量保证措施；分包报价。参见教材P200。

　　39、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。综合单价计算基础主要包括消耗量指标和生产要素单价。应根据本企业的企业实际消耗量水平，并结合拟定的施工方案确定完成清单项目要消耗的各种人工、材料、施工机具台班的数量。计算时应采用企业定额或参照与本企业实际水平相近的国家、地 区、行业计价依据和计价标准，并通过调整来确定清单项目的人材机单位用量。各种人 工、材料、施工机具台班的单价，则应根据询价的结果和市场行情综合确定。参见教材P203。

　　40、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。参见教材P205。

　　41、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。参见教材P212。

　　42、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是清标与初步评审。初审后否决投标的情形：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P215。

　　43、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是评标程序及评审标准。经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。参见教材P216。

　　44、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是中标人的确定。选项A错误，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。选项C错误，公示期从公示的第二天开始算起，在公示期满后招标人才可以签发中标通知书。选项D错误，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。参见教材P219。

　　45、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是合同价款的约定。招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标文件与投标文件不一致的地方，以投标文件为准。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款；建设规模较小，技术难度较低，工期较短的建设工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。参见教材P220~221。

　　46、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是工程总承包合同价款的约定。选项D错误，经评审的最低投标价法是指评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据招标文件规定的量化因素及标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。参见教材P228。

　　47、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。选项A错误，国际上没有统一的概预算定额，更没有统一的预算价格和取费标准，报价完全由投标人根据招标文件、技术规范、工程所在国有关的法律法规、税收政策、市场信息、现场情况及自己的技术力量、经营管理水平、投标策略等动态因素和恰当的计算方法来确定，力求计算出既能在竞争中获胜又能盈利的标价。选项B错误，国外雇用工人人工工日单价主要包括：（1）基本工资，按当地政府或市场价格计算；（2） 带薪法定假日、带薪休假日工资，若月工资未包括此项，应另行计算；（3）夜间施工或加班的增加工资；（4）税金和保险费，按当地规定计算；（5）雇工招募和解雇应支付的费用，按当地规定计算；（6）工人上下班交通费，按当地规定和雇用合同规定计算。选项C错误，国外承包工程中的材料、设备的来源渠道有3种，即当地采购、国内采购和第三国采购。参见教材P234。

　　48、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。如果由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见教材P239。

　　49、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。计日工完成后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实工程数量，并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款。参见教材P242。

　　50、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。12月份的价格为2000元/t，价格降低，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以基准价2200元/t为基础，下降幅度=200/2200=9.09%，则12月份的价格=2400-2200×（9.09%-5%）=2310（元/t）。7月份的价格为2600元/t，价格增加，基准价2200元/t，投标价2400元/t，以投标价2400元/t为基础，增加幅度=200/2400=8.3%，则6月份价格=2400+2400×（8.3%-5%）=2479.2（元/t）。参见教材P245。

　　51、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。2018年3月信息价下降，应以较低的投标报价计算合同约定的风险幅度值。440×（1-5%）=418，2018年3月的造价信息发布价为430＞418，结算价不变，按440计算。参见教材P245。

　　52、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，初始延误者应对工程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；选项B正确，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；选项C错误，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；选项D错误，如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。参见教材P254。

　　53、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。参见教材P259。

　　54、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是竣工结算。由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：（1）合同中约定应由发包人承担的费用。（2）已实施或部分实施的措施项目应付价款。（3）承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。（4）承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。（5）承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。参见教材P263。

　　55、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是质量保证金的处理。选项A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。选项C错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。选项D错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。参见教材264。

　　56、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。垫资施工合同的价款纠纷处理：（1）当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。（2）当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。（3）当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。参见教材P267。

　　57、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项A错误，按合同约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；选项B错误，在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金；选项C错误，缺陷责任期满，发包人向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。参见教材P281。

　　58、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项A错误，竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据。选项B错误，项目一般不得预留尾工工程，确需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概（预）算总投资的5%。选项C错误，基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。参见教材P292、P297。

　　59、

　　【正确答案】 B

　　【答案解析】 本题考查的是竣工决算的内容和编制。建设工程竣工图是真实地记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况的技术文件，是工程进行交工验收、维护、改建和扩建的依据，是国家的重要技术档案。参见教材P301。

　　60、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查的是新增资产价值的确定。新增固定资产价值计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。参见教材P308。

二、多项选择题

　　1、

　　【正确答案】 BCE

　　【答案解析】 本题考查的是设备及工器具购置费用的构成和计算。在FOB交货方式下，卖方的基本义务有：（1）在合同规定的时间或期限内，在装运港按照习惯方式将货物交到买方指派的船上，并及时通知买方；（2）自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；（3）负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险；（4）自付费用提供证明货物已交至船上的通常单据或具有同等效力的电子单证。参见教材P6。

　　2、

　　【正确答案】 CDE

　　【答案解析】 本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。选项A属于材料费；选项B属于施工机具使用费。参见教材P11。

　　3、

　　【正确答案】 BC

　　【答案解析】 本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。不宜计量的措施项目包括安全文明施工费，夜间施工增加费，非夜间施工照明费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费等。参见教材P18。

　　4、

　　【正确答案】 ABC

　　【答案解析】 本题考查的是建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。在专利及专有技术使用费计算时应注意以下问题：（1）按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列。（2）专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据。（3）项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算。（4）一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列。协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算。参见教材P29。

　　5、

　　【正确答案】 AE

　　【答案解析】 本题考查的是工程定额体系。选项B错误，概算指标是以单位工程为对象，反映完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济指标。投资估算指标是以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标，它的概略程度与可行性研究阶段相适应。投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制，但其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。参见教材P40。

　　6、

　　【正确答案】 BD

　　【答案解析】 本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。选项A错误，通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济；选项C错误，对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少；选项E错误，对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构。参见教材P149。

　　7、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查的是其他项目清单。计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作。参见教材P51。

　　8、

　　【正确答案】 ABD

　　【答案解析】 本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。（1）实体材料，是指直接构成工程实体的材料。它包括工程直接性材料和辅助材料。工程直接性材料主要是指一次性消耗、直接用于工程上构成建筑物或结构本体的材料，如钢筋混凝土柱中的钢筋、水泥、砂、碎石等；辅助性材料主要是指虽也是施工过程中所必须，却并不构成建筑物或结构本体的材料。如土石方爆破工程中所需的炸药、引信、雷管等。（2）非实体材料，是指在施工中必须使用但又不能构成工程实体的施工措施性材料。非实体材料主要是指周转性材料，如模板、脚手架等。参见教材P63。

　　9、

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料运杂费包含外埠中转运输过程中发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费。参见教材P67。

　　10、

　　【正确答案】 ABE

　　【答案解析】 本题考查的是概算定额、概算指标及其编制。选项C错误，综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性不如单项指标。选项D错误，概算指标的编制依据包括：现行的概算指标，以及已完工程的预算或结算资料。参见教材P91~92。

　　11、

　　【正确答案】 AE

　　【答案解析】 本题考查的是投资估算指标及其编制。选项B错误，单项工程指标反映工程费用，通常以单项生产能力单位投资表示。选项C错误，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用；选项D错误，建设项目综合指标反映项目总投资，一般以项目的综合生产能力单位投资表示。参见教材P95。

　　12、

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】 本题考查的是工程造价数字化及发展趋势。BIM技术对工程造价管理的价值：（1）提高了工程量计算的准确性和效率。（2）提高了设计效率和质量。（3）提高工程造价分析能力。（4）BIM技术真正实现了造价全过程管理。参见教材P115。

　　13、

　　【正确答案】 ABCE

　　【答案解析】 本题考查的是静态投资部分的估算方法。若拟建项目和类似项目规模在2～50之间，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模实现的，则生产能力指数取值约为0.6～0.7之间。参见教材P132。

　　14、

　　【正确答案】 BE

　　【答案解析】 本题考查的是招标工程量清单的编制。招标工程量清单的编制依据（三方面）：（1）清单计价与计量规范；计价定额和办法。（2）技术资料类：设计文件、拟定的招标文件、标准、规范、技术资料、工程特点及常规施工方案。（3）施工现场资料：施工现场状况、地勘水文资料。参见教材P186。

　　15、

　　【正确答案】 DE

　　【答案解析】 本题考查的是编制投标文件。选项A错误，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺。选项B错误，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。选项C错误，允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选方案可予以考虑。参见教材P211。

　　16、

　　【正确答案】 BC

　　【答案解析】 本题考查的是工程总承包合同价款的约定。计算风险费率的方法：模糊综合评价法和层次分析法。参见教材P227。

　　17、

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查的是竣工结算。在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制应当规定的计价原则如下：（1）分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算。（2）措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算；如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照同家或省级、行业建设主管部门的规定计算。（3）其他项目应按下列规定计价：计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算；总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。（4）规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。参见教材P260~261。

　　18、

　　【正确答案】 CDE

　　【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A错误，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。选项B错误，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。参见教材P268。

　　19、

　　【正确答案】 ACE

　　【答案解析】 本题考查的是国际工程合同价款的结算。选项B错误，当期中支付证书中的累计支付总额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时，开始扣还。选项D错误，在预付款全部偿还之前，承包商应保证预付款保函一直有效，但该预付款保函的总额可随承包商在期中支付证书中被扣还的金额递减。参见教材P286。

　　20、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查的是建设项目竣工决算的概念及作用。竣工决算包括固定资产、流动资产、无形资产和其他资产的价值。参见教材P291。